房屋外墙施工合同
在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的房屋外墙施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
房屋外墙施工合同1发包人(简称甲方)：承包人(简称乙方)：
甲、乙双方经协商，本着公平、公正、合理的原则，互惠互利的精神。并根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律法规的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成本施工协议，供双方合作期间共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况
工程名称：金地社区办公楼A、B栋外墙装饰
工程地址：金地社区内承包性质：包工包料按甲方(提供的施工图)要求施工工程内容：外墙贴砖、喷或滚真石漆、安装铝合金窗户等
二、合同工期
1、________年____月____日________年____月____日，工期30天。
2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工，工期顺延。
四、工程结算依据
本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减，工程结构、工程设计变更及材料变更等，均应及时办理签证手续，提出工程变更通知等，以作为办理工程结算的依据;同时、按国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算
五、材料供应
由乙方按设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。
三、合同价款
本工程采用单价合同形式，工程量安装铝合金门窗单价380元2，拆除不锈钢防护网50元个，拆除塑钢窗户60元个，合同总造价约20元整，最终以财评按材料质量、施工实际面积审计结算(附：洽商、草签、竣工图、工程量清单)。
四、工程结算方式
1、本工程无工程预付款，乙方材料进场安装铝合金边框完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内，付至工程总价款的50%，竣工验收合格后，结算审核完毕7天内一次性支付到工程总造价的45%，余5%作为质保金，________年质保期内若无质量问题，甲方于________年质保期满后一周内付清。
2、按工程所定的价格单价包干，设计变更，增减工程量结算。按现场工程师签字确认为准。
3、本工程验收合格后，承包方编制施工结算书送到发包方审核，收到承包方结算书之日起7天内审核完毕。
六、双方的工作
甲方工作
1、提供施工所需的水电等进场应具备的开工条件及协调工作。
2、负责协助乙方向质监部门报检事宜，所需费用由甲方承担。
3、负责对工程进度、质量进行监督检查。
4、提供本工程施工所需的相关图纸、资料，甲方或设计院变更设计确定后及时通知乙方。
5、应承担因甲方或非乙方原因造成的返工、误工、停工而引起的相关损失。
6、协助乙方办理竣工资料、组织相关验收工作。乙方工作
1、严格按照双方确认的施工方案施工，不得随意更改材料或设计方案。
2、接受甲方及监理的监督，文明施工，不得损坏室内外任何设施，否则
7、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。
2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。
七、工程质量要求及验收标准
1、门窗的制作安装应符合设计及国家规定的验收标准。
2、铝合金门窗进入现场，送检合格后乙方方可进行安装施工。
3、竣工后乙方必须提供工程技术资料，如果资料因乙方原因不符合备案要求，由乙方在商定的期限内补充完善，由此产生的费用乙方自行承担。
4、甲方、监理、质监部门抽检不符合要求的产品及工艺做法，乙方无条件返工。
八、违约责任
承包方的责任：
1、因施工造成不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。因此造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。造成损失的，还要赔偿甲方的损失。
发包方的责任：
1、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时承担乙方由此造成的实际损失。
2、工程未经验收，发包方提前动用，因此发生的质量问题由发包方承担责任。
九、售后服务及保修
保修期为验收合格当日起________年内，如出现质量问题，乙方负责维修，非质量原因，乙方不负责维修。
十、附则
1、双方在履行合同过程中发生争议，，由合同履行地法院管辖。
2、本协议书一式二份，甲方、乙方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
房屋外墙施工合同2发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，经双方友好协商，就 外墙保温施工工程，达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容：
4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按)： 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写)：
8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按展开面积，累计计算。
二、甲方的权利与义务
1、开工前 天，向乙方提供已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接。
2、委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方工作量，办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。
3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供，费用由甲方承担，现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调，乙方不承担费用。
4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等)，并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同 ……此处隐藏19911个字……p>甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。
一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。
1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为3
5、非住宅为4
5、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。
2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元㎡ 、屋里保温 55.00元㎡、外墙防水涂料 20 .00元㎡(均含税金和配套费)
3、施工面积：外墙面积暂定5000
2、屋面面积暂定16002 、外墙涂料50002.
4、工程造价暂定：458000.00元
二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。
三、工程质量要求
1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。
2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。
3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。
4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。
四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。
五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满________年后付清(无息)。
六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。
七、双方责任:
甲方：
1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。
2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。
3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。
乙方:
1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;
2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;
3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;
4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;
5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;
6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足____市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。
7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。
8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.
9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。
10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。
1
1、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。
八、工程保修:
本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行维修。
九、违约责任：
1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。
2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。
十、争议、纠纷解决：
发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决. 十
一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.
甲方:代表年____月____日
乙方: 代表________年月____日
房屋外墙施工合同10甲方：乙方：
甲乙双方遵照《民法典》《建筑法》《安全法》等有关的法律法规的规定，本着协商一致的原则并结合本工程的具体情况，特签订承包合同条款如下：
1、工程名称：万正小区临工农XX西侧、南侧面粉刷装饰工程。
2、工程地点：工农XX
3、承包形式：包工、包料、包安全、包工程质量。
4、承包内容：按甲方指定部位进行外墙涂料粉刷、瓷砖清洗。
5、工程计价：
(1)外墙涂刷 元㎡。
(2)清洗瓷砖 元㎡。
以上单价均为含税价，总价以实际完成工作量为准(计量由乙方核算图纸面积结合现场实测情况后，经甲方确认为准)。
6、工程款支付：合同签订时支付定金 元，工程全部完工并经甲方组织验收合格后付到90%款，10%作为质量保修金，保修期满后一周内付清，保修期内保修产生的一切费用由乙方负责。
7、工程质量：
(1)外观要求：外墙涂刷以效果图为准，瓷砖清洗达到清洗干净无污垢。
(2)材质要求：
外墙涂料 牌(颜色根据效果图)。
8、工期要求：收到定金后二天内进场，自进场起
9、双方责任：甲方应提供相应的施工环境，乙方在施工时也必须遵守甲方的合法规定，乙方负责本项目的工程的施工材料的购买，施工所用的机械设备和用具均由乙方负责，但甲方配合乙方解决现场的用水电，费用由乙方承担。乙方在施工过程中，违反有关安全操作规范或消防条例等乙方原因导致发生的事故、安全事故和火灾事故，全部由乙方自己承担，与甲方无任何关系。
10、质量保修：工程验收后，本工程保修________年，在保修期内，如出现质量问题，由乙方负责一周内到场维修，如乙方出现推诿，甲方有权另行安排，费用全部由乙方负责。
1、争议的解决：本合同发生争议，双方协商解决或向工程所在地人民法院起诉。其他未尽事项，双方根据实际协商。
2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
